1.1项目概况

本次建筑工程临时用电安装工程旨在为整个建筑项目施工期间提供安全、稳定、可靠的临时用电系统。工程范围涵盖从临时电源接入点至施工现场临时箱变设备接线及调试、箱变租赁及维护保养等工作。具体包括但不限于：在施工现场合理规划并安装总配电箱、分配电箱和开关箱，确保各级配电箱的容量、规格符合施工用电负荷需求；按照设计要求铺设电缆和电线，包括架空线路和埋地线路，保证线路的敷设符合安全规范；为施工现场的各类机械设备，如塔式起重机、施工电梯、混凝土搅拌机等提供专用的供电线路和保护装置；为办公区、生活区提供照明和插座用电，满足施工人员的日常工作和生活需求。

1.2采购内容及标包划分情况：

1.2.1本次采购要求具体如下：

（1）预估金额：【254646】元（不含税）；

（2）技术要求：以询比文件第五章技术规范书要求为准；

（3）★保修期：提供为期8个月的保修期，在保修期内，供应商需对所提供的进线电缆、630kVA 箱式变压器及相关附属设备（如高压进线柜、计量柜、低压馈线柜等）提供免费的维修、更换服务。

（4）★服务质量标准要求：达到国家、电力行业、中国电信的内部有关技术规范、标准、规定及设计的要求，并通过电力等相关部门的专业验收。

（5）★实施地点：福州市采购人指定地点。

（6）★工期：合同签订生效后15个日历日内完成临时用电系统建设并投入使用。

1.2.2本项目不划分标包。

1.3本项目设置最高响应限价，最高响应限价为【254646】元（不含税），供应商响应报价高于最高响应限价的，其响应将被否决。

2.供应商资格要求

2.1供应商基本资格要求

2.1.1供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。

2.1.2供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一询比项目响应。

2.1.3本次询比不接受联合体响应。

2.1.4本次询比不接受代理商响应。

2.1.5本项目要求供应商需同时具备以下资质：

（1）具备行政主管部门核发的有效的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；

（2）具备国家电力监管部门核发的有效的承装（修、试）电力设施许可证（许可类别和等级包含：承装类、承修类、承试类三级及以上）。

（3）具备住房和城乡建设主管部门核发的有效的安全生产许可证。

注：上述证书如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。

至响应截止时间，若企业的资质证书上注明的有效期已超期的（若证书已延续成功但尚未发放新证的，需同时提供延续证明材料扫描件）：

1）住房城乡建设部审批核发的建设工程企业资质，应提供住房城乡建设部发布的资质延期文件。 

2）各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，应提供相应资质审批部门或其上级部门发布的资质延期文件。

2.1.6本项目要求供应商满足以下人员要求：

（1）企业主要负责人：具备1人，具备住房和城乡建设主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（A证）；

（2）项目负责人：配备1人，具备住房和城乡建设主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（B证）和有效的机电工程专业二级及以上注册建造师证书；

（3）专职安全员：1人，具备住房和城乡建设主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（C证）。

2.1.7供应商为本项目配备持有特种作业操作证证书的人员，具体要求如下：

配备不少于5人（含）且具有有效的特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：高压电工作业）的施工服务团队。其中1人应同时具有有效的特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：电力电缆作业）；1人应同时具有有效的特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：继电保护作业）；1人应同时具有有效的特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操项目：电气试验作业）。

注：以上特种作业人员一人多证允许重复计取。

2.1.8供应商提供【2022年1月1日】至询比公告发出之前(不包含公告当天)【1份及以上】同类项目业绩【同类项目指10kV电压等级（包括但不限于变电、送电、临时电）的相关项目经验的相关经验】，单份合同金额≥【20】万元。

2.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标/响应资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2022年起，月日以响应截止时间的月日为准）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2020年起，月日以响应截止时间的月日为准）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2020年起，月日以响应截止时间的月日为准）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本询比项目的代建人；

（12）为本询比项目的采购代理机构；

（13）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）近两年在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（17）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（18）法律法规、询比文件限定的其他情形。

2.3 法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

4.询比文件获取

4.1询比文件获取时间：【2025年07月09日18时00分00秒至2025年07月14日18时00分00秒】。

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。

联系人：王哲
电话：010-68809365
手机：13521057297 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：kefu@ai8.com.cn